加工协议书

加工协议书怎么写呢？不知道的小伙伴来看看趣谈网小编今天的分享吧!

加工协议书主要内容包括：

1、甲乙双方的基本身份信息；

2、项目概况及合同工期；

3、双方责任；

4、质量验收；

5、争议解决方式；

6、协议生效方式。

这是加工协议书的模板，希望对您有帮助。您也可以

加工协议书

甲方(建设单位)：_______________

乙方(施工单位)：_______________

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

一、工程概况：

1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格

2、 略;

3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);

4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

二、合同工期：

从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

三、甲方责任：

1、如期办理拨款结算;

2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

四、乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现

质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收;

4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元

工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。

五 、质量验收 ：

以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。

七 、合同一式 _____份 ，甲、乙双方各 执 _____份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

八、备注

甲方(单位盖章)：_______________ 乙方(单位盖章)：_______________

甲方代表签字：_______________ 乙方代表签字：_______________

请注意：因为转码原因，部分文档内容可能会丢失几个字而使得文档有瑕疵，请务必从头到尾看一遍确认没有问题后再使用，本内容来源：.51dongshi. ，20余万各类合同下载，同时还提供各类公司常用表格、文档如：入职表格、财务统计表等。